WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
hb娱乐平台
当前位置:首页 > hb娱乐平台

hb娱乐平台:由于实际施工情况或业主变更建设项目的新要求

时间:2022/7/18 9:32:21   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:胡波提醒,房屋建设过程中发生的一切加减,双方都应在书面合同中明确记载,避免出现口头约定,防止因合同约定不明确而在法庭上出现争议而无端。hb娱乐平台在施工阶段,由于实际施工情况或业主变更建设项目的新要求,导致施工工期延迟,导致业主和施工单位在结算时对相关费用产生分歧。这种情况下如何计算工程款?2021年3月15日,李某与...

胡波提醒,房屋建设过程中发生的一切加减,双方都应在书面合同中明确记载,避免出现口头约定,防止因合同约定不明确而在法庭上出现争议而无端。hb娱乐平台

在施工阶段,由于实际施工情况或业主变更建设项目的新要求,导致施工工期延迟,导致业主和施工单位在结算时对相关费用产生分歧。这种情况下如何计算工程款?

2021年3月15日,李某与韩某签订《住房建设协议》,约定李某为韩某建造房屋,承包劳务和材料,施工期限至当年11月底。但是,Lee项目要到2022年2月才能完工。

韩某认为,李某的完工时间没有达到约定的时限,因此向法院提起诉讼,要求李某赔偿10万元的损失。李彦宏认为,大部分项目按照协议于2021年11月完工,但在建设过程中,韩某不断要求增加或更改项目,并拖欠工程款,导致2022年2月竣工。因此,韩某不应根据合同中约定的工期来追究违约责任,应根据实际情况确定工期。

关于工期的确定问题,顺义法院认为,在本案中,虽然双方事先在合同中对工期有明确约定,但在实际施工过程中,合同之外的新项目或变更项目较多,导致了该情况的现实性。不符合合同约定的施工进度。此时要求韩某按照合同约定的施工进度完成施工是不公平的,工期应根据施工实际情况合理确定。



上一篇:没有了
下一篇:hb娱乐平台:筑起防疫安全的坚强防线
相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下(hb游戏网站闽ICP备15002263号-1